Artikel 1: Betaling van facturen

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn onze facturen contant betaalbaar op ons hoofdkantoor zonder korting. Bij wanbetaling op de vervaldatum, wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een schadevergoeding die gelijk is aan 15% van de verschuldigde bedragen minder dan 10.000 EUR, met een minimum van 125 euro, en met een schadevergoeding die gelijk is aan 10% van de verschuldigde bedragen boven 10.000 EUR. Bovendien is bij wanbetaling een verwijlrente verschuldigd gelijk aan de op dat ogenblik geldende interestvoet zoals bepaald in de wet van 2 augustus 2002 tot op de dag van volledige betaling. Wanbetaling van een factuur maakt alle niet-vervallen facturen opeisbaar en laat ons toe om de uitvoering van het contract of van onze diensten zonder waarschuwing onmiddellijk op te schorten.

Artikel 2: Klachten en protest

Een klacht of een protest moet ons binnen 7 dagen na verzending van de factuur per aangetekende post ter kennis worden gebracht met de vermelding van de aard of de reden van de klacht of het protest, bij gebreke waaraan de factuur wordt geacht te zijn aanvaard, zonder beperkingen of voorbehoud.

Artikel 3: Toepasselijk recht - bevoegde rechtbanken

Op de overeenkomst en de factuur is bij uitsluiting het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen dienen uitsluitend voorgelegd te worden aan de rechtbank van koophandel van het gerechtelijk arrondissement waarin onze maatschappelijke zetel gelegen is.

Algemene voorwaarden

Art. 1 Onze offertes zijn gedurende 30 dagen geldig. Alle daarop betrekking hebbende documenten zijn onze eigendom en mogen noch gereproduceerd noch meegedeeld worden. Berekeningen, ontwerpen, monsters blijven onze exclusieve eigendom en moeten ons zonder kosten en in goede staat terug gegeven worden op eenvoudige aanvraag.

Art. 2 Tenzij contractueel anders overeengekomen zijn onze prijzen vast en niet voor herziening vatbaar. Er zal steeds een voorschot van 30% worden gevraagd voor aanvang van de werken. Volgens het verloop van de werken zullen er tussentijdse betalingen gevraagd worden. Het laatste eindsaldo van 5% zal betaald worden bij eindoplevering. Alle betalingen moeten gebeuren via overschrijving op reknr 001-3658249-67 , cash betalingen worden niet aanvaard en zijn dan ook niet geldig.

Art. 3 Elke gebeurtenis, onafhankelijk van onze wil, die de normale uitvoering van onze verplichtingen in het gedrang brengt of ons verplicht onze werken tijdelijk of definitief stil te leggen worden beschouwd als overmacht. Tijdelijke of gedeeltelijke stillegging ten gevolge van overmacht brengt van rechtswege en zonder vergoeding de verlenging van de oorspronkelijk vastgestelde uitvoeringstermijn met zich met een periode gelijk aan de duur van de schorsing, vermeerderd met de tijd nodig voor het weer opstarten van de bouwplaats. Wij kunnen ons beroepen op feiten of omstandigheden te wijten aan de opdrachtgever en die voor ons oorzaak zou zijn van vertraging en of nadeel om in voorkomend geval, verlenging van de uitvoeringstermijn, herziening of verbreking van de overeenkomst en of schadevergoeding. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld tot betaling van een schade vergoeding door te laat opleveren indien er één of meerdere aannemers voor ons aan het werk zijn.

Art. 4 Alle ons toevertrouwde werken worden door ons of voor onze rekening en verantwoordelijkheid uitgevoerd. Indien de klant zelf of door een derde aan ons toevertrouwde werken uitvoert of laat uitvoeren,gebeurt dit op zijn uitsluitende verantwoordelijkheid. In dat geval verbindt hij er zich toe ons te vergoeden voor al onze kosten en werken in dat verband verricht, samen met een vergoeding voor gederfde winst begroot op 10% van het bedrag der werken dat ons ontnomen werd.

Art. 5 Indien de klant of zijn architect of vertegenwoordiger bepaalde materialen en/of uitvoeringsprocédés voorlegt ondanks ons schriftelijk en gemotiveerd voorbehoud dan gebeurt het aanwenden en/of verwerken ervan op zijn uitsluitende verantwoordelijkheid. Indien ons een studiebureau betoningenieur door de klant wordt voorgelegd staan wij niet in voor eventuele conceptiefouten noch voor eventuele verhoging van de aanvankelijk voorziene hoeveelheden, zelfs indien de bezoldiging van het studiebureau of van de ingenieur contractueel ten onze laste worden gelegd.

Art. 6 Iedere wijziging aan of mededeling omtrent de uitvoering van het werk dient schriftelijk te gebeuren. Meerwerken worden uitgevoerd tegen de daartoe schriftelijk overeengekomen prijzen of in regie.

Art. 7 Zelfs in geval van een absoluut forfait zullen wij door andere rechtsmiddelen dan een geschrift het bewijs kunnen leveren van wijzigingen die eventueel werden opgelegd door de klant of door zijn architect – aan wie deze macht uitdrukkelijk wordt toegekend.

Art. 8 Onze facturen zijn te betalen na ontvangst. Niet betaling of niet binnen de daartoe voorziene termijn geeft van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling recht op verwijlintresten a rato van 10% per maand per kalenderdag vertraging. Blijft de factuur onbetaald binnen de acht dagen na aangetekende schriftelijke ingebrekestelling zal het factuurbedrag verhoogd worden met een vaste schadevergoeding van 15% van het bedrag verschuldigd op het ogenblik van de berekening met een minimum van 125,0€

Art. 9 De klant is tenvolle aansprakelijk tegenover derden meer bepaald buren, voor alle schade die het onvermijdelijk gevolg is van het uitvoeren van de werken voor zover ons geen fout ten laste kan gelegd worden. Hij dient ook alle nodige verzekeringen te onderschrijven voor aanvang van de werken en een staat van bevinding te laten opmaken op zijn kosten.

Art. 10 Voorlopige oplevering ( voor werken met een architect ) geschiedt op uw schriftelijk verzoek bij voltooiing der werken in onze aanwezigheid door de klant of zijn architect en mits het opstellen van een p.v.. De voorlopige oplevering houdt de goedkeuring van het opgeleverde werk in en sluit ieder verhaal voor zichtbare gebreken uit. Indien er binnen de 7 dagen na het beeindigen van de werken ( ontvangst eindfactuur ) geen aanvraag komt tot oplevering worden de werken volledig aanvaard door de klant. Indien de klant niet antwoord op ons verzoek tot oplevering of zich niet laat vertegenwoordigen binnen 10 dagen nadat hij hiertoe het verzoek heeft ontvangen wordt de voorlopige oplevering beschouwd als stilzwijgend verkregen op datum van ons verzoek. Wanneer het goed in gebruik wordt genomen voor de oplevering wordt dit aanzien als goedgekeurd en aanvaard als oplevering door de klant en zal er geen oplevering meer plaats vinden. Wij geven garantie van 1 jaar op de werken en fabrieksgarantie op de materialen. Indien er derden werken uitvoeren na onze werken en deze beschadigen vervalt onze garantie.



Art. 11 Alle geschillen die oprijzen in verband met de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst zullen uitsluitend onder de bevoegdheid vallen van de rechtbanken en de vredegerechten van het rechtsgebied van de aannemer.

Art. 12 Door de bestelling op basis van onze offerte te plaatsen erkent de klant kennis te hebben van onze algemene voorwaarden en deze van toepassing te verklaren op de overeenkomst.